建筑工程總承包合同書怎么寫篇1

發包方：___________以下簡稱甲方

承包方：___________以下簡稱乙方

為了明確雙方權利義務，根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，供嚴格履行。

一、甲方將現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程，包括但不限于車間廠房、辦公樓、宿舍樓、商品房、食堂、招待所(賓館)、車庫、廣場、道路、圍墻、各類管網、給排水、綠化等，原則上全部發包給乙方承包建設。30層以上高層建筑由乙方負責聯系承包商與甲方簽訂合同承包建設。

二、甲方有權要求現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有資質的施工單位與乙方簽訂分包合同建設，或經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同建設。乙方不承擔分包工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務;經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同的，乙方更不承擔該工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務。

三、甲方現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程無論是否由乙方承包，均由乙方協助相關手續和協調服務，甲方確保承包商(分包商)按工程決算金額支付1%服務費給乙方;甲方確?，F有土地上的所有土建工程的物資供應除鋼材外全部由乙方負責供應，價格隨行就市進行結算。前述條款甲方應納入與承包商(分包商)的合同之中，或由承包商(分包商)向乙方書面承諾。

四、工程造價原則上按照《20______年湖北省建筑裝飾消耗量定額》、《20______年湖北省安裝工程消耗量定額》、同期《鐘祥市工程造價信息》進行確定，各單項工程下浮比例由雙方具體協商。施工期限內商混、鋼材、水泥等主材價格漲跌10%時，工程造價結算相應調整。

五、工程期限

各單項工程按雙方書面確認的工期執行。

六、乙方負責協調各承包單位(分包單位)與項目地建設主管部門的關系，按甲方要求組織工程項目驗收備案。

七、結算辦法

1、乙方承包并直接建設的'工程項目的工程款結算辦法：按單項工程承包合同規定條款執行。

2、乙方承包后按甲方意見分包建設的工程項目的工程款結算辦法：由甲方與分包商直接辦理工程款結算。

3、乙方承包并直接建設工程項目以外的供應材料貨款結算辦法：乙方有權憑分包商、承包商的付款通知和收據在甲方領取貨款。

4、乙方協助工程服務費由分包商(承包商)按預算造價金額的1%在單項工程合同簽訂之日起30天內向乙方支付，工程決算造價金額有增減的，服務費多退少補，均由乙方憑分包商(承包商)付款通知和收據在甲方領取。

八、本合同中約定各方給付乙方的各類款項甲方均承擔給付責任和連帶給付責任，甲方保證本合同中約定各方給付乙方的各類款項及時到位，如延期付款，甲方按延期付款金額日萬分之七向乙方賠付資金占用損失和實現債權的差旅費、律師費、訴訟費等。

九、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向人民法院起訴解決。

十、具體建筑工程承包合同和相關協議均構成本合同的組成部分。

十一、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程總承包合同書怎么寫篇2

發包方：_________以下簡稱甲方

承包方：_________以下簡稱乙方

為了明確雙方權利義務，根據《民法典》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，供嚴格履行。

一、甲方將現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程，包括但不限于車間廠房、辦公樓、宿舍樓、商品房、食堂、招待所（賓館）、車庫、廣場、道路、圍墻、各類管網、給排水、綠化等，原則上全部發包給乙方承包建設。30層以上高層建筑由乙方負責聯系承包商與甲方簽訂合同承包建設。

二、甲方有權要求現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有資質的施工單位與乙方簽訂分包合同建設，或經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同建設。乙方不承擔分包工程的.質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務；經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同的，乙方更不承擔該工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務。

三、甲方現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程無論是否由乙方承包，均由乙方協助相關手續和協調服務，甲方確保承包商（分包商）按工程決算金額支付1%服務費給乙方；甲方確?，F有土地上的所有土建工程的物資供應除鋼材外全部由乙方負責供應，價格隨行就市進行結算。前述條款甲方應納入與承包商（分包商）的合同之中，或由承包商（分包商）向乙方書面承諾。

四、工程造價原則上按照《20__年湖北省建筑裝飾消耗量定額》、《20__年湖北省安裝工程消耗量定額》、同期《鐘祥市工程造價信息》進行確定，各單項工程下浮比例由雙方具體協商。施工期限內商混、鋼材、水泥等主材價格漲跌10%時，工程造價結算相應調整。

五、工程期限

各單項工程按雙方書面確認的工期執行。

六、乙方負責協調各承包單位（分包單位）與項目地建設主管部門的關系，按甲方要求組織工程項目驗收備案。

七、結算辦法

1、乙方承包并直接建設的工程項目的工程款結算辦法：按單項工程承包合同規定條款執行。

2、乙方承包后按甲方意見分包建設的工程項目的工程款結算辦法：由甲方與分包商直接辦理工程款結算。

3、乙方承包并直接建設工程項目以外的供應材料貨款結算辦法：乙方有權憑分包商、承包商的付款通知和收據在甲方領取貨款。

4、乙方協助工程服務費由分包商（承包商）按預算造價金額的1%在單項工程合同簽訂之日起30天內向乙方支付，工程決算造價金額有增減的，服務費多退少補，均由乙方憑分包商（承包商）付款通知和收據在甲方領取。

八、本合同中約定各方給付乙方的各類款項甲方均承擔給付責任和連帶給付責任，甲方保證本合同中約定各方給付乙方的各類款項及時到位，如延期付款，甲方按延期付款金額日萬分之七向乙方賠付資金占用損失和實現債權的差旅費、律師費、訴訟費等。

九、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向人民法院起訴解決。

十、具體建筑工程承包合同和相關協議均構成本合同的組成部分。

十一、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程總承包合同書怎么寫篇3

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

一、工程概況

（一）工程名稱：

（二）工程地點：

二、工程承包范圍

安全維護及整改。

三、合同工期

天。

四、工程造價

工程造價為：元整

五、質量標準

質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

使用標準、規范（包括但不限于以下內容）

1.本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。

2.本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。

六、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

七、工程計價

本工程計算編制原則：按省住房和城鄉建設廳文件建價號《建設工程工程量清單計價規范》（，《省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第號），《省建設工程計價辦法》，《省修繕定額》、《省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、《省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

人工、材料價格的確定：人工工資按省住房和城鄉建設廳文件建價號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

具體工程量以甲方簽證單為準。

八、工期

有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

不可抗力因素引起的`停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨mm或mm以上（以市氣象局報告為準），一次停水、停電小時以上。

因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

九、工程款的支付

工程完工后，甲方在內向乙方支付工程預算價的%。

在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的%，工程保修金留結算總價的%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題天內全額返還，保修金不計利息。

十、違約責任

違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

十一、安全生產和文明施工

認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

十二、爭議的解決

本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

十三、其他

乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式份，甲乙雙方各執份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方：

乙方：

代表人：

代表人：

日期：年月日

建筑工程總承包合同書怎么寫篇4

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

一、工程概況

（一）工程名稱：

（二）工程地點：

二、工程承包范圍

安全維護及整改。

三、合同工期

天。

四、工程造價

工程造價為：元整

五、質量標準

質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

使用標準、規范（包括但不限于以下內容）

1.本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。

2.本工程適用的.地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。

六、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

七、工程計價

本工程計算編制原則：按省住房和城鄉建設廳文件建價號《建設工程工程量清單計價規范》（，《省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第號），《省建設工程計價辦法》，《省修繕定額》、《省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、《省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

人工、材料價格的確定：人工工資按省住房和城鄉建設廳文件建價號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

具體工程量以甲方簽證單為準。

八、工期

有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨mm或mm以上（以市氣象局報告為準），一次停水、停電小時以上。

因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

九、工程款的支付

工程完工后，甲方在內向乙方支付工程預算價的%。

在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的%，工程保修金留結算總價的%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題天內全額返還，保修金不計利息。

十、違約責任

違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

十一、安全生產和文明施工

認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

十二、爭議的解決

本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

十三、其他

乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式份，甲乙雙方各執份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方：

乙方：

代表人：

代表人：

日期：年月日

建筑工程總承包合同書怎么寫篇5

發包人（全稱）：

承包人（全稱）：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本協議書。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：工程內容：

工程立項批準文號：資金來源：

二、工程承包范圍

承包范圍：施工圖設計范圍內的建筑、裝飾、安裝工程，但不包括外墻幕墻工程、雨篷及鋼結構工程、電梯工程、通風及空調工程、弱電工程、消防工程及精裝修工程。

三、合同工期

開工日期：年月日（以開工令為準）

交工日期：年月日（具備部分精裝修隊伍進場條件），月日完成所承包范圍的所有分項工程。

四、質量要求

工程質量要求：合格

五、合同價款

金額（大寫）：暫定人民幣仟佰萬元（以工程結算為準）元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

１、本合同協議書

２、中標通知書

３、投標書

４、本合同專用條款

５、本合同通用條款

６、標準、規范及有關技術文件

７、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同生效時間：年月日

合同訂立地點：

本合同約定自雙方后生效。

發包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

郵編：郵編：

鑒證意見：

經辦人：

鑒證機關：

年月日

建筑工程總承包合同書怎么寫篇6

甲方：________________

乙方：________________

甲方在石翁鎮財政所院內新建房屋一棟，建筑面積165，甲方將該工程以全包工的形式承包給乙方，有關具體事宜經雙方商定后達成如下承包合同。

一、工程概況

樓房一共兩層，磚混結構，建筑面積165㎡，層高3.6米,建筑總高度7.2米。

二、承包形式

甲方以全包工的形式承包乙方，所有泥工、付工、鋼筋工、混凝土工、木工、架子工及所有架子樹拆完歸堆，場地清理一并在內。所有施工工具、施工機械、模板、支撐及配套、元丁、元絲、腳手架及配套元絲、馬釘等均由乙方負責，甲方提供水、電。

三、安全責任

乙方在施工過程中必須嚴格按照國家建筑工程所規定的安全標準操作施工，切實把好用電、用水、機械操作等安全責任關。在施工中發生的.安全問題，由乙方負責。

四、工程內容

乙方按甲方所提供的施工圖紙施工基礎工程、正負零以上的主體工程、屋面工程、外墻工程(打底抹光)、內墻打底抹光、樓面搗制、平屋面隨搗隨光，地面搗制及所有材料的搬運，清理落水灰、施工現場清理等一并在內。

五、施工質量

乙方必須按照國家建筑工程施工標準規模施工，決不允許偷工減料與浪費材料，如發現上述行為，所造成的一切經濟損失概由乙方負責。在施工過程中，如未按甲方圖紙施工所造成的一切后果均由乙方負責。在合同解除前，屬乙方的工程質量問題，由乙方負責修理。

六、承包單價

按國家建筑工程標準面積計算，每平方米單價八百五十元(小寫元整)，合計十四萬零貳佰伍拾元整。

七、付款方式

該工程于____年____月至____年____月完工，工程款的結算：工程完工驗收通過后支付合同價款的90%，一年保修期滿后支付合同價款的10%。

八、本合同一式希共同維護執行。

甲方：________________乙方：________________

日期：________________日期：________________

建筑工程總承包合同書怎么寫篇7

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

一、工程概況

（一）工程名稱：

（二）工程地點：

二、工程承包范圍

安全維護及整改。

三、合同工期

天。

四、工程造價

工程造價為：元整

五、質量標準

質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

使用標準、規范（包括但不限于以下內容）

1.本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。

2.本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。

六、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

七、工程計價

本工程計算編制原則：按省住房和城鄉建設廳文件建價號《建設工程工程量清單計價規范》（，《省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第號），《省建設工程計價辦法》，《省修繕定額》、《省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、《省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

人工、材料價格的確定：人工工資按省住房和城鄉建設廳文件建價號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

具體工程量以甲方簽證單為準。

八、工期

有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨mm或mm以上（以市氣象局報告為準），一次停水、停電小時以上。

因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

九、工程款的支付

工程完工后，甲方在內向乙方支付工程預算價的%。

在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的%，工程保修金留結算總價的%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題天內全額返還，保修金不計利息。

十、違約責任

違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的'，案合同法及相關法規執行。

因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

十一、安全生產和文明施工

認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

十二、爭議的解決

本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

十三、其他

乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式份，甲乙雙方各執份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方：

乙方：

代表人：

代表人：

日期：年月日