搬運合同有哪些
搬運合同有哪些篇1
托運人________(以下簡稱甲方)，搬運人_________(以下簡稱乙方)，茲經(jīng)乙方事先出示汽車運輸業(yè)營業(yè)執(zhí)照，并到場估價，填妥搬運作業(yè)估價單(如附件)，雙方同意根據(jù)估價單資料，使用合法營業(yè)貨車，訂立搬家貨運合同條款列明如下：
第一條
搬運時間：______年______月______日______時到達起運地點搬運，預(yù)定于______年______月______日______時完成搬運。
第二條
搬運地址：
起運地址：__________________________________________
迄運地址：__________________________________________
乙方需依甲方的指示將承運貨品搬運至指定位置。
第三條
搬運費：
口采包價方式收費，總金額人民幣_______元。
口采車次方式收費，每車次人民幣_____元，預(yù)估車次_____次，視實際運送車次數(shù)計算費用，但總金額不得超過人民幣_____元。
采車次方式收費的，乙方應(yīng)按車輛的容積，以貼合法律規(guī)定的滿載方式進行。
第四條
乙方應(yīng)依本合同所約定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。
有電梯的房屋，如電梯非因乙方的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業(yè)估價單約定方式另行收費。
第五條
搬運費繳付方式：簽約時預(yù)付定金人民幣_____元。
余款人民幣_____元，于搬遷作業(yè)完成經(jīng)甲方確認后支付，乙方應(yīng)簽發(fā)收據(jù)給甲方。
第六條
使用車輛及電梯運送貨物，應(yīng)貼合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，如有違規(guī)，由乙方負責(zé)。
電梯的正常使用應(yīng)由甲方事先確認。
第七條
乙方對于因搬運過程所致甲方物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應(yīng)負賠償職責(zé)。但因不可抗力，或因搬運物的性質(zhì)，或因甲方或其受雇人的過失所造成的，不在此限。
上述情形，甲方應(yīng)于搬運完成后三日內(nèi)告知乙方，如搬運物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于搬運完成后十日內(nèi)，將其情事告知乙方。
上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。
第八條
甲方提交乙方運送物品，若有現(xiàn)金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時，除甲方于托運時報明其性質(zhì)及價值的以外，乙方對于其毀損或滅失，不負職責(zé)。但乙方有故意或過失的，不在此限。
甲方委托搬運的物品應(yīng)無違禁晶及危險物品。
第九條
乙方因搬運對第三人所發(fā)生的職責(zé)概由乙方負責(zé)。
第十條
甲方交付乙方搬運的物品，經(jīng)甲方要求辦理保險時，其費用由甲方負擔(dān)。
搬運期間，乙方人員餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費等均由乙方負擔(dān)。
第十一條
甲方如需變更搬運時間的，應(yīng)于約定搬運日期前______日通知乙方，否則甲方應(yīng)另行支付乙方人民幣______元的遲延費。但不得超過原估價總金額1/20。
甲方因故解約的，乙方可請求不超過原估價總金額1/10的賠償金。
第十二條
乙方應(yīng)于約定時間內(nèi)將甲方委托搬運的物品送至甲方指定位置，乙方若未能于約定時間內(nèi)辦理或完成搬運作業(yè)時，應(yīng)賠償甲方不超過原估價總金額1/10的賠償金。
第十三條
搬運作業(yè)進行中，因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的，由甲乙雙方另定時間繼續(xù)完成。
第十四條
搬運作業(yè)因乙方的事由未能于約定時間內(nèi)完成的，甲方可解除合同要求乙方恢復(fù)原狀，乙方應(yīng)賠償甲方不超過原估價總金額1/5的賠償金。因甲方的事由致未能完成的，乙方可解除合同，按完成比例收取費用，并可請求不超過原估價總金額扣除按比例收取費用的余額1/5的賠償金。
乙方依上述規(guī)定解除合同的，甲方可請求乙方回復(fù)原狀，其所需費用人民幣______元由甲方負擔(dān)。但總金額不得超過原約定之搬運費。
第十五條
附件的搬運作業(yè)估價單為本合同之一部分。
第十六條
合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)向______________人民法院起訴。
第十七條
本合同并同搬運作業(yè)估價單一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，乙方不得借故收回。
第十八條
本合同未定事項依政府相關(guān)法律、法規(guī)辦理。
托運人：___________________________
地址：_____________________________
電話：_____________________________
法定代理人：_______________________
身份證號碼：_______________________
汽車運輸業(yè)營業(yè)執(zhí)照編號：___________
___________年_________月_________日
搬運人：___________________________
地址：_____________________________
電話：_____________________________
法定代理人：_______________________
身份證號碼：_______________________
___________年_________月_________日
搬運合同有哪些篇2
托運人________ (以下簡稱甲方)，搬運人_________(以下簡稱乙方)，茲經(jīng)乙方事先出示汽車運輸業(yè)營業(yè)執(zhí)照，并到場估價，填妥搬運作業(yè)估價單(如附件)，雙方同意根據(jù)估價單內(nèi)容，使用合法營業(yè)貨車，訂立搬家貨運合同條款列明如下：
第一條 搬運時間：______年______月______日______時到達起運地點搬運，預(yù)定于______年______月______日______時完成搬運。
第二條 搬運地址：
起運地址：__________________________________________
迄運地址：__________________________________________
乙方需依甲方的指示將承運貨品搬運至指定位置。
第三條 搬運費：
口采包價方式收費，總金額人民幣_______元。
口采車次方式收費，每車次人民幣_____元，預(yù)估車次_____次，視實際運送車次數(shù)計算費用，但總金額不得超過人民幣_____元。
采車次方式收費的，乙方應(yīng)按車輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進行。
第四條 乙方應(yīng)依本合同所約定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。
有電梯的房屋，如電梯非因乙方的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業(yè)估價單約定方式另行收費。
第五條 搬運費繳付方式：簽約時預(yù)付定金人民幣_____元。
余款人民幣_____元，于搬遷作業(yè)完成經(jīng)甲方確認后支付，乙方應(yīng)簽發(fā)收據(jù)給甲方。
第六條 使用車輛及電梯運送貨物，應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，如有違規(guī)，由乙方負責(zé)。
電梯的正常使用應(yīng)由甲方事先確認。
第七條 乙方對于因搬運過程所致甲方物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應(yīng)負賠償責(zé)任。但因不可抗力，或因搬運物的性質(zhì)，或因甲方或其受雇人的過失所造成的，不在此限。
上述情形，甲方應(yīng)于搬運完成后三日內(nèi)告知乙方，如搬運物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于搬運完成后十日內(nèi)，將其情事告知乙方。
上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。
第八條 甲方提交乙方運送物品，若有現(xiàn)金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時，除甲方于托運時報明其性質(zhì)及價值的以外，乙方對于其毀損或滅失，不負責(zé)任。但乙方有故意或過失的，不在此限。
甲方委托搬運的物品應(yīng)無違禁晶及危險物品。
第九條 乙方因搬運對第三人所發(fā)生的責(zé)任概由乙方負責(zé)。
第十條 甲方交付乙方搬運的物品，經(jīng)甲方要求辦理保險時，其費用由甲方負擔(dān)。
搬運期間，乙方人員餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費等均由乙方負擔(dān)。
第十一條 甲方如需變更搬運時間的，應(yīng)于約定搬運日期前______日通知乙方，否則甲方應(yīng)另行支付乙方人民幣______元的遲延費。但不得超過原估價總金額1/20。
甲方因故解約的，乙方可請求不超過原估價總金額1/10的賠償金。
第十二條 乙方應(yīng)于約定時間內(nèi)將甲方委托搬運的物品送至甲方指定位置，乙方若未能于約定時間內(nèi)辦理或完成搬運作業(yè)時，應(yīng)賠償甲方不超過原估價總金額1/10的賠償金。
第十三條 搬運作業(yè)進行中，因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的，由甲乙雙方另定時間繼續(xù)完成。
第十四條 搬運作業(yè)因乙方的事由未能于約定時間內(nèi)完成的，甲方可解除合同要求乙方恢復(fù)原狀，乙方應(yīng)賠償甲方不超過原估價總金額1/5的賠償金。因甲方的事由致未能完成的，乙方可解除合同，按完成比例收取費用，并可請求不超過原估價總金額扣除按比例收取費用的余額1/5的賠償金。
乙方依上述規(guī)定解除合同的，甲方可請求乙方回復(fù)原狀，其所需費用人民幣______元由甲方負擔(dān)。但總金額不得超過原約定之搬運費。
第十五條 附件的搬運作業(yè)估價單為本合同之一部分。
第十六條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)向______________人民法院起訴。
第十七條 本合同并同搬運作業(yè)估價單一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，乙方不得借故收回。
第十八條 本合同未定事項依政府相關(guān)法律、法規(guī)辦理。
托運人：___________________________
地址：_____________________________
電話：_____________________________
法定代理人：_______________________
身份證號碼：_______________________
汽車運輸業(yè)營業(yè)執(zhí)照編號：___________
___________年_________月_________日
搬運人：___________________________
地址：_____________________________
電話：_____________________________
法定代理人：_______________________
身份證號碼：_______________________
___________年_________月_________日
搬運合同有哪些篇3
甲方：_________
乙方：_________
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，特訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、貨物名稱
(1)____________________________________________________________
(2)____________________________________________________________
(3)____________________________________________________________
(4)____________________________________________________________
(5)____________________________________________________________
(6)____________________________________________________________
(詳見標明貨物數(shù)量和價值的貨物清單，清單與合同具有同等效力)
二、搬出地點：_________________________;搬到地點：_________________________。
三、車型：_________________________。
四、簽訂合同日期：_________年_________月_________日;預(yù)定日期：_________年_________月_________日。
五、包裝要求：甲方應(yīng)按乙方要求進行標準包裝。也可由乙方進行包裝，但包裝前應(yīng)檢查物品，保證安全運輸。
六、乙方責(zé)任：保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責(zé)安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是甲方過錯造成，則乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、一般貨物保險由乙方負責(zé)，貴重貨物保險由甲方負責(zé)。甲方應(yīng)及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應(yīng)向甲方支付保管費用。
八、包裝運輸總費用：_________________________________。
九、結(jié)算方式：已付定金_________，余下金額_________，貨物到達并驗收完好后一次性付清_________。
十、甲方違約責(zé)任：乙方按要求將貨物送達后，甲方如不足額支付運輸費和保管費，乙方對貨物享有留置權(quán)。
十一、本合同在雙方履約后即行終止。未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字)：_________乙方(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
搬運合同有哪些篇4
發(fā)包方(簡稱甲方)：_________________________ 承包方(簡稱乙方)：_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點：
2. 住房結(jié)構(gòu)： 房 型 房 廳 套，施工面積 平方米。
3. 裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期： 自________年________ 月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結(jié)算的約定
1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預(yù)算設(shè)計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除
(2) 第二次 合同簽定后開工前支付工程總造價50% 合計_________元
(3)第三次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價40% 合計_________元
(4)第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價10% 合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到 現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲 方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程由________方設(shè)計施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
4.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。
6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng) 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
六、其它事項
1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式 份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)： 電話：
乙方(簽章)： 電 話：
簽訂地點：
簽訂日期： 年 月 日
搬運合同有哪些篇5
合同編號：__________________
委托人：________________________
法定住址：______________________
法定代表人：____________________
職務(wù)：__________________________
委托代理人：____________________
身份證號碼：____________________
通訊地址：______________________
郵政編碼：______________________
聯(lián)系人：________________________
電話：__________________________
傳真：__________________________
帳號：__________________________
電子信箱：______________________
承攬人：________________________
法定住址：______________________
法定代表人：____________________
職務(wù)：__________________________
委托代理人：____________________
身份證號碼：____________________
通訊地址：______________________
郵政編碼：______________________
聯(lián)系人：________________________
電話：__________________________
傳真：__________________________
帳號：__________________________
電子信箱：______________________
就委托人委托承攬人搬遷事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
第一條 搬運貨物
1.貨物名稱：_________。
2.貨物數(shù)量：_________。
3.貨物價值：_________。
4.委托人委托搬運的物品應(yīng)無違禁品及危險物品。
貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
第二條 包裝
委托人應(yīng)按承攬人要求進行標準包裝。委托人應(yīng)將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝，但包裝前應(yīng)檢查物品，保證安全運輸。
第三條 服務(wù)要求
承攬人在搬運過程中，做到服務(wù)熱情周到，保證物品完整無損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發(fā)生丟失或損壞，承攬人應(yīng)負責(zé)賠償。
第四條 搬運日期
1._________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。
2.承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場之后保證在_________天之內(nèi)運至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。
3.委托人如需變更搬運時間的，應(yīng)于約定搬運日期前_________日通知承攬人，否則委托人應(yīng)另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。
4.搬運作業(yè)進行中，因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續(xù)完成。
第五條 搬運地點
貨物搬出地點：_________。貨物搬到地點：_________。承攬人需依委托人的指示將承運貨品搬運至指定位置。
第六條 搬運車輛
委托人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按委托人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設(shè)備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設(shè)備損壞，由委托人根據(jù)實際損壞估價，承攬人來賠償。
第七條 檢驗
委托人應(yīng)及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應(yīng)向承攬人支付保管費用。
第八條 費用
1.包裝費用：_________。
2.搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結(jié)算。車型：_________。采車次方式收費的，承攬人應(yīng)按車輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進行。
3.搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔(dān)。
4.承攬人應(yīng)依本合同所約定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。
5.有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業(yè)估價單約定方式另行收費。
第九條 結(jié)算方式
簽約時預(yù)付定金人民幣______元。余款人民幣______元，于搬遷作業(yè)完成經(jīng)委托人確認后支付，承攬人同時提供正式運輸發(fā)票。
承攬人按要求將貨物送達后，委托人如不足額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權(quán)。
第十條 安全保證
承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責(zé)安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成，則承攬人不承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條 保險
一般貨物保險由承攬人負責(zé)，貴重貨物保險由委托人負責(zé)。
第十二條 物品損毀
1.承攬人對于因搬運過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應(yīng)負賠償責(zé)任。但因不可抗力，或因搬運物的性質(zhì)，或因委托人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。
2.上述情形，委托人應(yīng)于搬運完成后三日內(nèi)告知承攬人，如搬運物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于搬運完成后十日內(nèi)，將其情事告知承攬人。
3.委托人提交承攬人運送物品，若有現(xiàn)金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時，除委托人于托運時報明其性質(zhì)及價值的以外，承攬人對于其毀損或滅失，不負責(zé)任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。
4.上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。
第十三條 責(zé)任負擔(dān)
承攬人因搬運對第三人所發(fā)生的責(zé)任概由承攬人負責(zé)。
第十四條 聲明及保證
委托人：
1.委托人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.委托人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
承攬人：
1.承攬人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十五條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第十七條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十八條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第十九條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十一條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
委托人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________
_________年_______月______日
承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________
_________年_______月______日
搬運合同有哪些篇6
發(fā)包方：________（以下簡稱甲方）
承包方：________（以下簡稱乙方）
第一條甲、乙雙方本著平等、互利和協(xié)商一致的.原則，就_樓工程施工的勞務(wù)人工費事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執(zhí)行。
第二條承包范圍
現(xiàn)澆砼工程（綜合）、支模（含腳手架、模板、制作、安裝）、鋼筋制作、安裝；預(yù)制構(gòu)件制作、安裝；砌磚；內(nèi)外裝飾裝修、腳手架搭拆（含鋼管、扣件）；建筑拆除（含除渣）、搭建臨設(shè)；零星估工和所有建筑工程機械設(shè)備（除消防安裝及防水工程外的所有工程）。
第三條承包金額
承包金額的構(gòu)成=單價________元/平方米×實收方量
本工程勞務(wù)人工費除消防安裝及防水工程外，所有工程價格均已包括，不再另立項目，若有，現(xiàn)場根據(jù)實際情況確定。
本單價已包含了管理費、工具費、機械設(shè)備費、交通費、保險費等一系列費用。
第四條工期（________個月）
（一）開工日期：________年________月________日
（二）竣工日期：________年________月________日
第五條施工技術(shù)要求
（一）每一項工程開工前由甲方施工技術(shù)人員向乙方交底，并以書面形式由乙方代表簽字。
（二）乙方代表必須指揮工人按技術(shù)交底和施工規(guī)范施工。先作樣板，達標后再施工。
（三）第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行，本工序完成驗收合格后，方可進行下一工序工作。
第六條雙方責(zé)任及工作
（一）甲方工作
1.為乙方施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系；
2.派施工管理班子駐現(xiàn)場，對工程進度，工程質(zhì)量及施工步驟進行安排，指導(dǎo)乙方施工，并對質(zhì)量安全工作進行監(jiān)督檢查。
（二）乙方工作
1.嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質(zhì)量、安全的要求，調(diào)配甲方要求的相應(yīng)工種及工人數(shù)量，服從施工人員的安排，按規(guī)范進行施工。
2.加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，辦理流動人員務(wù)工的暫住證等相關(guān)手續(xù)。加強安全、防火、防盜意識。
3.組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗，加強施工現(xiàn)場管理，做到工完場清。文明施工。
第七條工程驗收
（一）工程質(zhì)量，以國家工程質(zhì)量檢驗評定標準的合格等級進行要求以分項工程優(yōu)良確保分部工程優(yōu)良，分部工程確保單位工程合格。
（二）以甲方施工人員及監(jiān)理工程師簽證為驗收依據(jù)。
（三）因乙方造成的質(zhì)量問題返工，由乙方負責(zé)全部責(zé)任并承擔(dān)其材料及人工費損失。
（四）因甲方指揮錯誤造成的返工，由甲方按乙方已作部分的實際記工，以每人________元一天支付給乙方。
第八條人工費支付
（一）按照建設(shè)方支付工程款時間點，并根據(jù)形象進度計算工作量，若達到預(yù)計工期則支付總工作量的________%人工費用，完成工作量超出計劃量，則支付80%，達不到則支付________%。付款時必須扣除預(yù)支金額。如甲方不按時支付工資，乙方有權(quán)向甲方提出發(fā)放工資的要求或停工。
（二）工程竣工、驗收合格、再計算總工作量，扣除總借支（預(yù)支代繳保險費），扣除損毀、短缺部份賠償后________日內(nèi)付足總額的________%，余款________日后付清。
第九條安全責(zé)任
乙方必須嚴格遵守甲方的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行施工作業(yè)，因乙方違規(guī)操作造成的安全事故，由乙方全權(quán)負責(zé)，所發(fā)生的一切費用與甲方無關(guān)，工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險，保險金由乙方自理，乙方提交工人名單，甲方為乙方代辦保險手續(xù)。
第十條未盡事宜由雙方另行協(xié)商，并成為本合同之附件，雙方共同遵守。
第十一條其它約定
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求，甲方則有權(quán)要求乙方無條件退場并不予進行結(jié)算，并向乙方索賠甲方所延誤的工期、信譽損失。
第十二條本合同一式二份，甲乙雙方各捃一份，具同等法律效力，雙方簽字（蓋章）后生效，工程竣工驗收合格，結(jié)清尾款后自然失效。
甲方：__________________
乙方：_________________________
_________年________月_______日
搬運合同有哪些篇7
甲方：
乙方：
1、因業(yè)務(wù)需要，甲方現(xiàn)委托乙方提供港口作業(yè)所需的裝卸搬運業(yè)務(wù)。
2、作業(yè)時乙方服從甲方指揮，乙方保證作業(yè)期間人員的安全，按照港口的作業(yè)要求進行作業(yè)，如發(fā)生安全事故由乙方負責(zé)。
3、港口作業(yè)如有變化甲方有權(quán)終止合同。
4、裝卸費按月結(jié)算，4.5萬元/月。
5、合同期限從年月月
6、資金結(jié)算方法：乙方作業(yè)結(jié)束，甲方驗收合格后，按協(xié)議約定付給乙方費用。每月乙方開具發(fā)票。
本協(xié)議一式兩份，雙方簽字后生效。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
年月日
甲方：
乙方：
甲乙雙方就港口貨物(鐵礦粉、煤炭)倒運作業(yè)相關(guān)事宜，在平等互利的原則下，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本協(xié)議，共同遵守。
1、甲方同意乙方承擔(dān)港口貨物的倒運作業(yè)。乙方同意向甲方提供港口貨物倒運所需的性能良好、手續(xù)完備的自卸翻斗車，并配備足夠的翻斗車司機。按照甲方確定的工作任務(wù)，按時、保質(zhì)、保量完成甲方貨場內(nèi)的貨物倒運作業(yè)，滿足甲方港口作業(yè)需要，甲方負責(zé)倒運貨物的裝車作業(yè)。乙方提供的倒運車輛如不能保證港口連續(xù)作業(yè)需要，甲方發(fā)生的一切損失由乙方負責(zé)。
2、作業(yè)時乙方服從甲方指揮，乙方保證作業(yè)期間人員、機械的安全，按照港口的作業(yè)要求進行作業(yè)，如發(fā)生安全事故由乙方負責(zé)。
3、倒運費用：
港內(nèi)費率：倒運鐵礦粉1.80元/噸
港內(nèi)費率：倒運煤炭2.20元/噸
鐵路至港內(nèi)倒運煤炭費率3.50元/噸
4、時 間：年 月 日至年 月 日
5、費用結(jié)算方法：乙方作業(yè)結(jié)束，經(jīng)甲方驗收合格后，按協(xié)議約定及乙方實際完成的工作量，付給乙方作業(yè)費用。每月號一次結(jié)清上月費用，乙方開具合法發(fā)票。
其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。本協(xié)議一式兩份，雙方簽字后生效。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
年月日